2020年一级造价师建设工程计价真题

一、单项选择题，以下每题的备选项中，只有一个符合题意，请将正确答案选出。

某国内设备制造厂生产某台非标准设备的生产制造成本及包装费用20万元，外购配套件费为3万元，利润率为10%，增值税率为13%，则生产该台设备的利润为（ ）万元。
A：2
B：2.26
C：2.3
D：2.6
答案：A
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

下列工程量清单计价的基本原理描述正确的是（ ）
A：∑分部分项工程量×工料单价
B：∑措施项目工程量×措施项目工料单价
C：其他项目=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费
D：单项工程费=分部分项项目费+措施项目费+其他项目+税金
答案：C
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

下列定额反应平均先进水平的是（ )
A：施工定额
B：预算定额
C：概算定额
D：概算指标
答案：A
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

干混地面砂浆DSM20贴600mm*600mm石材楼面，灰缝宽2mm,石材损耗率2%，每100平米需（ ）块。
A：281.46
B：281.57
C：283.33
D：283.45
答案：A
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

一台设备原值5万元，使用期内大修3次，每维修期运转400台班，设备残值5%。该设备台班折旧费为（ ）
A：29.69
B：31.25
C：39.58
D：41.67
答案：A
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

某拟建项目，建筑安装工程费为11.2亿元，设备及工器具购置费为33.6亿元，工程建设其他费为8.4亿元，建设单位管理费为3亿元，基本预备费费率为5%，则拟建项目基本预备费为（ ）亿元。
A：.56
B：2.24
C：2.66
D：2.81
答案：C
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

编制工程量清单时，下列费用属于总承包服务费考虑范围的是（ ）。
A：总包人对专业工程的投标费
B：承包人自行采购工程设备的保护费
C：总包人施工现场的管理费
D：竣工决算文件的编制费
答案：C
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是（ ）。
A：国有企业的建设工程招标可以不编制最高投标限价
B：招标文件中可以不公开最高投标限价
C：最高投标限价与标底的本质是相同的
D：政府投资的建设工程招标时，应设最高投标限价
答案：D
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

EPC总承包模式中承包人应承担的工作（ ）
A：设计、采购、施工、试运行
B：项目决策、设计、施工
C：项目决策、采购、施工
D：可行性研究、采购、施工
答案：A
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

下列费用中包含在国际工程投标报价其他费用中的是（ ）。
A：保函手续费
B：保险费
C：代理人佣金
D：暂定金额
答案：D
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

根据现行《建设工程工程量清单计价规范》，对于不实行招标的建设工程，建设工程施工合同签订前的第（ ）天作为基准日。
A：28
B：30
C：35
D：42
答案：A
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证应由（ ）提出。
A：发包人
B：监理人
C：设计人
D：承包人
答案：D
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

对于国有资金投资的建设工程，受发包人委托对竣工结算文件进行审核的单位是（ ）
A：工程造价咨询机构
B：工程设计单位
C：工程造价管理机构
D：工程监理单位
答案：A
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

因承包人原因解除合同的，承包人有权要求发包人支付（ ）。
A：承包人员遣送费
B：临时工程拆除费
C：施工设备运离现场费
D：已完措施项目费
答案：D
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

承包人按合同接受竣工结算支付证书的，可以认为承包人已无权要求（ ）颁发前发生的工程变更。
A：合同工程接纳证书
B：质量保证金返还证书
C：缺陷责任期终止证书
D：最终支付证书
答案：A
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017),关于鉴定期限的起算，下列说法正确的是（ ）。
A：从鉴定机构函回复委托人接手委托之日起算
B：从鉴定机构函回复委托人接手委托之日的次日计算
C：从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算
D：从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起算
答案：D
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

根据现行《标准设计施工总承包招标文件》，选用暂估价（A)条款时，若发包人在价格清单中给定暂估价的材料，不属于依法必须招标的，则其价格与暂估价的差额应经确认后计入合同价款，履行该确认职能的应是（ ）。
A：发包人
B：监理人
C：总承包人
D：材料供应商
答案：C
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于国际工程工程变更与合同价款调整，下列说法正确的是（ ）。
A：合同中任何工作的工程量变化均能调整合同价款
B：不论何种变更,均须由工程师发出变更指令
C：在明确构成工程变更的情况下，承包商仍须按程序发出索赔通知
D：承包商提出的对业主有利的工程变更建议书的编制费用，应由业主承担
答案：B
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

根据《基本建设项目建设成本管理规定》，建设项目的建设成本包括（ ）
A：为项目配套的专用送变电站投资
B：非经营性项目转出投资支出
C：非经营性的农村饮水工程
D：项目建设管理费
答案：D
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

某装载容量为15m3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为10min、15min、8min和12min，机械时间利用系数为0.75，则该机械运输10Km的台班产量定额为（ ）10m3/t。
A：8
B：10.91
C：12
D：16.36
答案：C
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

关于概算定额，下列说法正确的是（ ）。
A：不仅包括人工、材料和施工机具台班的数量标准，还包括费用标准
B：是施工定额的综合与扩大
C：反映的主要内容、项目划分和综合扩大程度与预算定额类似
D：定额水平体现平均先进水平
答案：A
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

关于单位工程概算的费用组成，下列表述中正确的是（ ）。
A：由直接费、企业管理费、利润、规费组成
B：由直接费、企业管理费、利润、规费、税金组成
C：由直接费、企业管理费、利润、规费、税金、设备及工器具购置费组成
D：由直接费、企业管理费、利润、规费、税金、设备及工器具购置费、工程建设其地费组成
答案：C
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

下列费用中，属于基本预备费支出范围的是（ ）。
A：超规超限设备运输增加费
B：人工、材料、施工机具的价差费
C：建设期内利率调整增加费
D：未明确项目的准备金
答案：A
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

关于工程建设其他费中的市政公用配套设施费及其构成，下列说法正确的是（ ）。
A：包含在用地与工程准备费中
B：包括界区内水、电、路、电信等设施建设费
C：包括界区外绿化、人防等配套设施建设费
D：包括项目配套建设的产权不归本单位的专用铁路、公路建设费
答案：C
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

下列费用中，计入技术服务费中勘察设计费的是（ ）。
A：设计评审费
B：技术经济标准使用费
C：技术革新研究试验费
D：非标准设备设计文件编制费
答案：D
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

下列费用中，属于安全文明施工费中临时设施费的是（ ）。
A：现场配备的医疗保健器材费
B：塔吊及外用电梯安全防护措施费
C：临时文化福利用房费
D：新建项目的场地准备费
答案：C
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

根据国外建筑安装工程费的构成规定，工程施工中的周转材料费应包含在（ ）中。
A：材料费
B：暂定金额
C：开办费
D：其他摊销费
答案：C
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

因工程变更引起措施项目发生变化时，关于合同价款的调整，下列说法正确的是（ ）。
A：安全文明施工费不予调整
B：按总价计算的措施项目费的调整，不考虑承包人报价浮动因素
C：按单价计算的措施项目费的调整，以实际发生变化的措施项目数量为准
D：招标清单中漏项的措施项目费的调整，以承包人自行拟定的实施方案为准
答案：C
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为20%，消费税税率为10%。增值税税率为16%，则该台设备进口环节增值税额为（ ）万元。
A：316.8
B：345.6
C：380.16
D：384
答案：D
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

采用”一票制”、“二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣的，正确的做法是（ ）。
A：”一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣
B：“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣
C：”二票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进
D：”二票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保
答案：C
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

确定建设项目建设规模需考虑的首要因素是（ ）。
A：建设地点
B：产品需求市场
C：生产成本
D：建造方案
答案：B
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

关于项目决策与工程造价的关系，下列说法正确的是（ ）。
A：项目不同决策阶段的投资估算精度要求是一致的
B：项目决策的内容与工程造价无关
C：项目决策的正确性不影响设备选型
D：工程造价的金额影响项目决策的结果
答案：D
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

施工图预算的三级预算编制形式由（ ）组成。
A：单位工程预算、单项工程综合预算、建设项目总预算
B：静态投资、动态投资、流动资金
C：建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费
D：单项工程综合预算、建设期利息、建设项目总预算
答案：A
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

关于建设工程施工招标文件，下列说法正确的是（ ）。
A：工程量清单不是招标文件的组成部分
B：由招标人编制的招标文件只对投标人具有约束力
C：招标项目的技术要求可以不在招标文件中描述
D：招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改
答案：D
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

关于建设工程工程量清单的编制，下列说法正确的是（ ）。
A：招标文件必须由专业咨询机构编制，由招标人发布
B：材料的品牌档次应在设计文件中体现，在工程量清单编制说明中不再说明
C：专业工程暂估价中包括企业管理费和利润
D：税金、规费是政府规定的，在清单编制中可不列项
答案：C
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

关于建设工程投标报价的编制，下列说法正确的是（ ）。
A：可不考虑拟订合同中的工程变更条款
B：应仔细研究招标文件中给定的工程技术标准
C：可不考虑施工现场用地情况
D：不必关注工程所在地气象资料
答案：B
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

关于施工总承包建设工程投标文件的内容，下列说法正确的是（ ）。
A：不包括施工组织设计
B：应提供投标人的法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
C：应包括深化设计图纸
D：不包括拟分包项目情况表
答案：B
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

建设工程评标过程中遇下列情形，评标委员会可直接否决投标文件的是（ ）。
A：投标文件中的大、小写金额不一致
B：未按施工组织设计方案进行报价
C：投标联合体没有提交共同投标协议
D：投标报价中采用了不平衡报价
答案：C
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

根据现行《标准设计施工总承包招标文件》，关于”合同价格”和”签约合同价”下列说法正确的是（ ）。
A：合同价格是指签约合同价
B：签约合同价中包括了专业工程暂估价
C：合同价格不包括按合同约定进行的变更价款
D：签约合同价一般高于中标价
答案：B
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

根据《招标施工招标文件》通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期和费用补偿的是（ ）。
A：发包人原因造成承包人人员工伤事故
B：施工中遇到不利物质条件
C：承包人提前竣工
D：基准日后法律的变化
答案：B
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

固定资产投资包括（ ）。
A：建筑费+安装费+预备费
B：建筑费+安装费+建设其他费
C：建安费+建设其他费+预备费
D：工程费用+建设其他费+预备费+建设期利息
答案：D
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

某工程建设期2年，第一年投入2000万元，第二年投入3000万元，建设期利息只计息不付息，利率10%。建设期利息是（ ）。
A：455
B：460
C：720
D：830
答案：B
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

下列计入总价措施项目表的是（ ）。
A：垂直运输费
B：施工降排水
C：地上地下成品保护
D：大型机械进出场
答案：C
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

对工人工作时间消耗的分类中属于必需消耗时间而被计入时间定额的是（ ）。
A：偶然工作时间
B：工人休息时间
C：施工本身造成的停工时间
D：非施工本身造成的停工时间
答案：B
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

对于单层大跨度工业厂房设计，较经济合理的结构类型是（ ）。
A：木结构
B：砌体结构
C：钢结构
D：钢筋混凝土结构
答案：C
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为900元/m3，该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构，已知该工程与概算指标每100m3建面中分摊的基础工程量均为15m3，同期毛石混凝土基础综合单价为580元/m3，混凝土基础综合单价为640元/m3，则经结构差异修正后的概算指标为（ ）元/m。
A：891
B：909
C：906
D：993
答案：B
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

投标人在进行建设工程投标报价时，下列事项应重点关注的是（ ）。
A：施工现场市政设施条件
B：商业经理的业务能力
C：投标人的组织架构
D：暂列金额的准确性
答案：A
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（ ）。
A：承包人自行增建的临时工程工程量
B：因监理人抽查不合格返工增加的工程量
C：承包人修复因不可抗力损坏工程增加的工程量
D：承包人自检不合格返工增加的工程量
答案：C
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

某工程合同总额为20000万元，其中主要材料占比40%，合同中约定的工程预付款项总额为2400万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为（ ）。
A：6000
B：8000
C：12000
D：14000
答案：D
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

某建设项目由A、B两车间组成，其中A车间的建筑工程费6000万元，安装工程费2000万元，需安装设备费2400万元；B车间建筑工程费2000万元，安装工程费1000万元，需安装设备费用1200万元；该建设项目的土地征用费2000万元，则A车间应分摊的土地征用费是（ ）万元。
A：1500
B：1454.55
C：1424.66
D：1090.91
答案：A
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

关于分部分项工程项目清单中项目编码的编制，下列说法正确的是（ ）。
A：第二级编码为分部工程顺序码
B：第五级编码为分项工程项目名称顺序码
C：同一标段内多个单位工程中项目特征完全相同的分项工程，可采用相同编码
D：补充项目应采用6位编码工程
答案：D
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

2020年某水泥厂建设工程的建筑安装工程造价为7.31亿元。其中：矿山工程造价为7800万元，定额编制期同类项目的矿山工程造价为6000万元。该水泥厂建设工程造价综合指数为1.20，则该矿山工程的造价指数是（ ）。
A：1.3
B：.77
C：.92
D：1.56
答案：A
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

关于工程造价指标，下列说法正确的是（ ）。
A：按照工程构成不同，工程造价指标可划分为人工指标、材料指标、机械台班指标
B：工程造价指标测算时，部分数据可通过理论推测获得
C：造价指标可分行业、分专业进行测算，不受区域范围影响
D：汇总计算法计算工程造价指标时，应采用加权平均的方法
答案：D
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

关于投资估算中建设投资估算的构成，下列说法正确的是（ ）。
A：由工程费用和建设期利息估算构成
B：由工程费用、预备费和建设期利息估算构成
C：由建筑安装工程费用、工程建设其他费用和预备费估算构成
D：由工程费用、工程建设其他费用和预备费估算构成
答案：D
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

采用概算定额法编制设计概算的主要工作步骤有：①套用各子目的综合单价；②搜集基础资料；③计算措施项目费：④编写概算编制说明；⑤汇总单位工程造价；⑥计算工程量。上述工作步骤正确的排序是（ ）。
A：②⑥①③⑤④
B：④②⑥①⑤③
C：②⑥④①③⑤
D：④⑥②①⑤③
答案：A
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

关于施工图预算编制时工程建设其他费的计费原则，下列说法正确的是（ ）。
A：若工程建设其他费已发生，则发生部分按合理发生金额计列
B：若工程建设其他费已发生，则发生部分按本阶段的计费标准计列
C：无论工程建设其他费是否发生，均按原批复概算的计费标准计列
D：无论工程建设其他费是否发生，均按原批复概算的计费标准计列
答案：A
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

关于建设工程招标工程量清单的编制，下列说法正确的是（ ）。
A：总承包服务费应计列在暂列金额项下
B：分部分项工程项目清单中所列工程量应按专业工程量计算规范规定的工程计算规则计算
C：措施项目清单的编制不用考虑施工技术方案
D：在专业工程量计算规范中没有列项的分部分项工程，不得编制补充项目
答案：B
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

对于综合评估法中的评标基准价的确定，下列说法正确的是（ ）。
A：按所有有效投标人中的最低投标价确定
B：按所有有效投标人的平均投标价确定
C：按所有有效投标人的平均投标价乘以事先约定的浮动系数确定
D：按项目特点、行业管理规定自行确定
答案：D
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

某项目施工合同约定，由承包人承担±10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期的价格分别为100/m3、96元/m3，2020年7月的造价信息发布价为130元/m3，则该月碎石的实结算价格为（ ）元/m3。
A：117
B：120
C：124.4
D：130
答案：B
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

二、多项选择题，以下每题的备选项中，有两个或者两个以上选项符合题意，请将正确答案选出。

关于其他项目清单与计价表的编制，下列说法正确的有（ ）。
A：材料暂估单价进入清单项目综合单价，不汇总到其他项目清单计价表总额
B：暂列金额归招标人所有，投标人应将其扣除后再做投标报价
C：专业工程暂估价的费用构成类别应与分部分项工程综合单价的构成保持一致
D：计日工的名称和数量应由投标人填写
E：总承包服务费的内容和金额应由投标人填写
答案：AC
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

根据现行《建设工程工程量清单计价规范》，关于工程量清单的特点和应用，下列说法正确的有（ ）。
A：分为招标工程量清单和已标价工程量清单
B：以单位（项）工程为单位编制
C：是招标文件的组成部分
D：是载明发包工程内容和数量的清单，不涉及金额
E：仅用于最高投标限价和投标报价的编制
答案：AB
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

关于投资估算指标，下列说法正确的有（ ）。
A：以独立的建设项目、单位工程或单位工程为对象
B：费用和消耗量指标主要来自概算指标
C：一般分为建设项目综合指标，单项工程指标和单位工程指标三个层次
D：单位工程指标一般以单位生产能力投资表示
E：建设项目综合指标表示的建设项目的静态投资指标
答案：AC
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

关于施工图预算的编制，下列说法正确的有（ ）。
A：施工图总预算应控制在已批准的设计总概算范围内
B：施工图预算采用的价格水平应与设计概算编制时期的保持一致
C：只有一个单项工程的建设项目应采用三级预算编制形式
D：单项工程综合预算由组成该单项工程的各个单位工程预算汇总而成
E：施工图预算编制时已发生的工程建设其他费按合理发生金额列计
答案：ADE
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

下列费用中，属于招标工程量清单中其他项目清单编制内容的是（ ）。
A：暂列金额
B：暂估价
C：计日工
D：总承包服务费
E：措施费
答案：ABCD
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），下列变化应纳入工程变更范围的有（ ）。
A：改变墙体厚度
B：工程设备价格上涨
C：转由他人实施土石方工程
D：提高地基沉降控制标准
E：增加排水沟长度
答案：ADE
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

关于承包人原因导致的工期延误期间合同价款的调整，下列说法正确的有（ ）。
A：国家政策变化引起工程造价增加的应调增合同价款
B：国家政策变化引起工程造价降低的应调减合同价款
C：使用价格调整公式调价时，以计划进度日期指数为现行价格指数
D：使用价格调整公式调价时，以实际进度日期指数为现行价格指数
E：使用价格调整公式调价时，以计划进度日期与实际进度日期两个指数中较低者作为调价指数
答案：BE
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

发包人未按规定程序支付竣工结算款项的，承包人可以（ ）。
A：催发包人支付
B：获得延迟支付利息的权利
C：直接将工程折价
D：直接将工程拍卖
E：就工程拍卖价获得优先受偿权
答案：ABE
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

根据现行《标准设计施工总承包招标文件》工程总承包项目合同中的暂列金额可用于支付签订合同时（ ）。
A：不可预见的变更设计费用
B：不可预见的变更施工费用
C：已知必然发生，但暂时无法确定价格的专业工程费用
D：已知必然发生，但暂时无法确定价格的工程设备购置费用
E：以计日工方式计价的工程变更费用
答案：ABE
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

下列费用中，属于建筑安装工程费中企业管理费的有（ ）。
A：施工机械年保险费
B：劳动保险费
C：工伤保险费
D：财产保险费
E：工程保险费
答案：BD
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

关于设备购置费中的设备原价，下列说法正确的有（ ）
A：包含随设备同时订购的首套备品备件费
B：包括施工现场自制设备的制造费
C：包括达到固定资产标准的办公家具购置费
D：包括进口设备从来源地到买方边境的运输费
E：包括设备采购、保管人员的工资费
答案：AD
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

下列费用中，应计入工程建设其他费用中用地与工程准备费的有（ ）。
A：建设场地大型土石方工程费
B：土地使用费和补偿费
C：场地准备费
D：建设单位临时设施费
E：施工单位平整场地费
答案：BCD
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

关于人工定额消耗量的确定，下列算式正确的有（ ）
A：工序作业时间=基本工作时间×[1+辅助工作时间占比（%）]
B：工序作业时间=基本工作时间+辅助工作时间+不可避免中断时间
C：规范时间=准备与结束时间+不可避免中断时间+休息时间
D：定额时间=基本工作时间/（1-辅助工作时间占比（%））
E：定额时间=（基本工作时间+辅助工作时间）/（1-规范时间占比（%））
答案：CE
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

下列材料损耗中，因损耗而产生的费用包含在材料单价中的有（ ）。
A：场外运输损耗
B：工地仓储损耗
C：出工地料库后的搬运损耗
D：材料加工损耗
E：材料施工损耗
答案：AB
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

按照用途的不同，建设工程造价指标可分为（ ）
A：工料价格指标
B：工程经济指标
C：工程量指标
D：单位工程造价指标
E：消耗量指标
答案：ABCE
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

在满足建筑物使用要求的前提下，关于设计阶段影响工程造价的因素，下列说法正确的有（ ）
A：流通空间越大，工业建筑物越经济
B：建筑层高越高，工程造价越高
C：对于单跨厂房，当柱间距不变时，跨度越大单位面积造价越低
D：对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多单位面积造价越低
E：住宅层数越多，单位面积造价越低
答案：BCD
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

投标人在确定综合单价时需要注意的事项有（ ）。
A：清单项目特征描述
B：清单项目的编码顺序
C：材料暂估价的处理
D：材料、设备市场价格的变化风险
E：税金、规费的变化风险
答案：ACD
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

关于招标人与中标人合同的签订，下列说法正确的有（ ）。
A：双方按照招标文件和投标文件订立书面合同
B：双方在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30日内签订施工合同
C：招标人要求中标人按中标下浮3%后签订施工合同
D：中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人可不退还其投标保证金
E：招标人在与中标人签订合同后5日内，向所有投标人退还投标保证金
答案：ABD
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

为保证建设工程仲裁协议有效，合同双方签订的仲裁协议中必须包括的内容有（ ）。
A：请求仲裁的意思表达
B：仲裁事项
C：选定的仲裁员
D：选定的仲裁委员会
E：仲裁结果的执行方式
答案：ABD
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

根据现行财务制度和企业会计准则，新增固定资产价值的内容包括（ ）
A：专有技术
B：建设单位管理费
C：土地征用费
D：银行存款
E：建筑工程设计费
答案：BCE
解析：详细解析请下载刷题菌APP后查看。

以上就是2020年一级造价师建设工程计价真题的全部内容，需要练习更完整试题内容的可以下载刷题菌APP。

“刷题菌”是由“上海铸建教育科技有限公司”开发的一款针对职业考试的在线教育应用软件平台，目前已经在安卓以及苹果应用商店上线。“刷题”是软件的主要功能，“菌”寓意我们希望能填充您的碎片化（细菌样微小）时间，培养您见缝插针的学习习惯。我们希望通过优良的使用体验和实用的题库，让刷题菌成为您必不可少的备考工具。大家可以到刷题菌的官方网站下载最新版APP应用，或者可以关注刷题菌的微信公众号，微信公众号也可以刷题哦。